Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область
Как сшивать документы для налоговой > Медицинское право > Договор на передачу проектной документации с физическим лицом

Договор на передачу проектной документации с физическим лицом

Руководство по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства производственного и гражданского назначения. Общие положения 2. Нормативные ссылки 3. Термины и определения 4. Исходные и разрешительные документы 5. Предпроектные проработки 6.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Отказное письмо органа по сертификации. Поиск образцов. Образец договора на разработку проектной документации для котельной. Предмет договора. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ и услуг по разработке и согласованию Проектной и Рабочей документации по объекту: Автоматизированная паро-водогрейная котельная с аварийным топливным хозяйством далее Работа или Документация.

Документация разрабатывается Подрядчиком на основании:. Подрядчик обязуется при содействии Заказчика организовать проведение и осуществлять полное сопровождение Государственной экспертизы проектно - сметной документации с последующим обязательным получением положительного Заключения. Права и обязанности сторон. Заказчик обязуется:. Своевременно производить приемку и оплату выполненной в соответствии с настоящим договором Работы. Обеспечить Подрядчика документами и информацией, необходимыми для выполнения Работ по настоящему договору, а также нести ответственность за их полноту и достоверность.

В сроки, установленные Договором, производить рассмотрения, согласования, утверждения и приемку представляемых Подрядчиком материалов и документов, касающихся предмета настоящего договора. В случае несвоевременного получения исходных данных Заказчиком, он обязан предоставить копию каждого полученного документа Подрядчику в течение двух рабочих дней после его получения в порядке, предусмотренном пунктом 1.

При несоответствии требований документов разрабатываемым Подрядчиком проектным решениям, совместно определить объем и сроки выполнения работ по корректировке Документации путем внесения дополнений в настоящий договор, а также оплатить выполненные работы. При необходимости переработки или корректировки Документации по своей инициативе совместно с Подрядчиком определить объем, стоимость указанных Работ и установить сроки их выполнения и оплаты в соответствующем Дополнительном соглашении.

Оказывать содействие Подрядчику в выполнении Работы в объеме и на условиях, предусмотренных Договором. Использовать выполненную по Договору Документацию только на цели, предусмотренные настоящим договором, не передавать ее третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласования с Подрядчиком.

Подрядчик обязуется:. В течение 5 пяти рабочих дней со дня получения каждого исходного или разрешительного документа письменно информировать Заказчика при наличии несоответствий требований или условий данного документа принятым Сторонами и разрабатываемым Подрядчиком проектным решениям.

При наличии таких несоответствий документ считается не переданным Заказчиком с наступлением последствий в соответствии с условиями настоящего договора. Передать Заказчику готовую Работу в соответствии с условиями настоящего договора. Вносить исправления и дополнять Работу по письменным обоснованным замечаниям Заказчика за свой счет, если ошибки допущены по вине Подрядчика, а замечания Заказчика не противоречат условиям настоящего договора.

Сроки для внесения изменений и дополнений, оговоренных в настоящем пункте, устанавливаются Сторонами для каждого конкретного случая отдельно в зависимости от объема и характера исправлений и дополнений.

В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего договора, Стороны подписывают Дополнительное соглашение к настоящему договору, в котором определяется объем требуемых дополнительных Работ, сроки выполнения и условия оплаты. В сроки, дополнительно определяемые Сторонами, за собственный счет устранять недоделки и дополнять Документацию по замечаниям согласующих организаций, если последние являются следствием ошибки или недоделки Подрядчика.

Вносить исправления по замечаниям Заказчика либо уполномоченных государственных органов за свой счет, если ошибки допущены по вине Подрядчика. Не передавать Документацию, выполненную по настоящему договору, третьим лицам без согласования с Заказчиком.

Информировать Заказчика по его запросу о состоянии дел по выполнению настоящего договора. В письменном виде своевременно информировать Заказчика об обстоятельствах, мешающих Подрядчику выполнять принятые на себя договорные обязательства.

При этом ответственность перед Заказчиком за качество Работ и выбор субподрядной организации несет Подрядчик. Стороны устанавливают, что внесение любых изменений в Документацию, а также иные документы исходные данные, результаты инженерных изысканий возможно лишь при условии предварительного согласования с главным инженером Заказчика.

Порядок и сроки выполнения работ. Подрядчик приступает к исполнению настоящего договора с момента его заключения если иное не предусмотрено условиями настоящего договора. Проведение предпроектных обследований производится Подрядчиком в течение 30 тридцати дней с момента заключения настоящего договора. Заказчик обязуется в течение 10 десяти дней рассмотреть указанные исходные данные, утвердить либо направить Подрядчику замечания.

Разработка проектной и рабочей документации должна быть выполнена в течение ста десяти дней с момента заключения настоящего договора. Подрядчик передает Заказчику выполненную и надлежаще оформленную Работу в количестве 3 трех экземпляров в порядке и на условиях настоящего договора. Подрядчик обязуется согласовать разделы проекта с уполномоченными службами Заказчика до проведения государственной экспертизы.

Подрядчик обязуется провести необходимые согласования проектной документации с уполномоченными государственными органами и органами местного самоуправления. Подрядчик обязуется при содействии Заказчика организовать проведение и осуществлять полное сопровождение Государственной экспертизы проектно-сметной документации с последующим получением положительного Заключения.

В случае получения отрицательного заключения Государственной экспертизы Подрядчик обязуется устранить замечания, если эти замечания относятся к исполнению обязанностей Подрядчиком по настоящему договору, и подать документы на повторное проведение Государственной экспертизы в течение 15 пятнадцати рабочих дней.

Услуги уполномоченных государственных органов и органов местного самоуправления по согласованию проекта, а также стоимость государственной экспертизы проектно - сметной документации, оплачивает Заказчик. В продолжительность выполнения Работ не включается время, затраченное на согласование Документации Подрядчиком со службами Заказчика, уполномоченными государственными органами и органами местного самоуправления. В случае несоблюдения Заказчиком установленных сроков:. При выполнении Работы в несколько этапов, сроком начала Работы по первому этапу считается день поступления аванса, а сроком начала Работ по очередному этапу — день оплаты Работы по предыдущему этапу, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

В случае отказа Заказчика от приемки Работы, Сторонами в течение 2-х рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется Акт с перечнем недостатков, необходимых доработок и сроков их выполнения. Для выполнения доработок и исправлений имеющихся недостатков Стороны устанавливают срок для каждого конкретного случая, в зависимости от объема и характера доработок и исправлений.

В течение пяти рабочих дней после получения подписанного Акта сдачи-приемки Подрядчик предоставляет Заказчику оставшиеся комплекты Проектной документации. По истечении указанного в пункте 3. Основанием для отказа в приемке Работы является несоответствие Работы требованиям и условиям настоящего договора. Стоимость работ и порядок расчетов. Стоимость работ по настоящему договору не облагается налогом на добавленную стоимость НДС в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения на основании п.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Ответственность сторон. За нарушение принятых по настоящему договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствии сзаконодательством РФ.

Подрядчик не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору перед Подрядчиком. Выплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре. Добровольным признанием штрафных санкций является их поступление на счет Стороны, предъявившей письменное требование и обоснование об их взыскании.

Стороны могут быть освобождены от ответственности, в случае обстоятельств непреодолимой силы и в других случаях, возникших независимо от воли Сторон, если от стороны нельзя было ожидать принятия этих обстоятельств в расчет при заключении договора, либо избежание или преодоление этих обстоятельств или последствий. Случаями непреодолимой силы считаются, в частности, следующие события: наводнение, землетрясение, пожар иные стихийные бедствия, война, военные действия, акты органов власти и управления, влияющие на исполнение обязательств.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности являются справки, выданные уполномоченными организациями в соответствии с действующим законодательством РФ. Пострадавшая от действия непреодолимой силы сторона должна немедленно известить другую сторону телеграммой или письмом, в т.

Если о наступлении вышеупомянутых обстоятельствах не будет сообщено своевременно, то пострадавшая от непреодолимой силы сторона не вправе на нее ссылаться, кроме того случая, когда обстоятельство непреодолимой силы препятствует направлению такого сообщения в срок. В период действия непреодолимой силы и других обстоятельств, освобождающих от ответственности, обязательства сторон приостанавливаются.

Если обстоятельства по смыслу данной статьи длятся более 60 шестидесяти календарных дней, Стороны должны решить судьбу данного договора. Если договоренность не будет достигнута, то пострадавшаяот действий непреодолимой силы сторона вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке после письменного извещения письмом, телеграммой, факсом, электронной почтой об этом другой стороны за 10 десять календарных дней до расторжения.

При этом Подрядчик обязан в этот же срок все ранее полученные им и не подтвержденныевыполнением Работы платежи возвратить на расчетный счет Заказчика. Взаимоотношения сторон. Порядок изменения и расторжения договора. Все изменения и дополнения по настоящему договору оформляются Дополнительным соглашением в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если иное не вытекает из условий настоящего договора. Стороны по своему усмотрению и по обоюдному согласию вправе изменить или расторгнуть настоящий договор.

Изменение условий настоящего договора и его расторжение производятся в письменной форме в виде Дополнительного Соглашения или Соглашения, подписываемого Сторонами или их уполномоченными представителями. По требованию Подрядчика настоящий договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке в случаях, когда Заказчик не выполнил обязательство по своевременной оплате аванса или осуществил оплату аванса не в полном объеме задержка оплаты более чем на 3-и месяца , не передал исходно-разрешительную документацию задержка более чем на 3 месяца.

В случае прекращения Работы или ее приостановки по настоящему договору по инициативе Заказчика, по соглашению сторон, по иным условиям, предусмотренным настоящим договором и действующим законодательством Заказчик обязан принять от Подрядчика по Акту сдачи-приемки Работу в объеме в котором она выполнена на момент прекращения настоящего договора и оплатить ее стоимость, определенную Подрядчиком, исходя из объема фактически выполненной Работы, условий и цены настоящего договора, произведенных Заказчиком авансовых платежей.

Оплата Заказчиком и передача Подрядчиком незавершенных Работ производится в порядке, установленном настоящим договором. Незавершенные работы передаются Подрядчиком в 1-ом экземпляре на бумажном носителе. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

Все уведомления, сообщения, претензии, направляемые одной из Сторон в связи с настоящим договором должны быть совершены в письменной форме и будут считаться переданными надлежащим образом, если они:. Решения, принятые на совместных производственных совещаниях и отраженные в соответствующих Протоколах, подписанных Сторонами, являются обязательными для исполнения Сторонами.

Принятые по итогам совещаний решения, выходящие за рамки договорных обязательств, подлежат последующему оформлению в виде соответствующих Дополнительных соглашений. Стороны принимают меры к непосредственному урегулированию споров, возникающих при исполнении, изменении или расторжении настоящего договора, путем проведения непосредственных переговоров полномочных представителей Сторон. При ведении переговоров путем переписки по условиям настоящего договора в т. При возникновении спорных вопросов и недостижении согласия Сторон спор передается на рассмотрение в третейский суд при Торгово-промышленной палате Самамарской области.

Особые условия. Право использования Документации, разработанной по настоящему договору, Заказчик получает только после проведения полных расчетов с Подрядчиком. Авторские права на разработанную по настоящему договору Документацию принадлежат Подрядчику и использование ее Заказчиком в качестве основы для разработки Документации для других объектов строительства во всех случаях должны согласовываться с Подрядчиком.

Подрядчик должен быть указан полностью в любых предпринимаемых Заказчиком публикациях, печатных изданиях, фотоматериалах по объекту, отраженному в предмете настоящего договора. В случае выполнения дальнейшего проектирования по материалам, разработанным Подрядчиком по настоящему договору, другими проектными организациями, Заказчик обязан привлечь Подрядчика для проведения авторского сопровождения. Сторона вправе передать свои права и обязанности по настоящему договору только с письменного согласия другой Стороны.

Все переговоры и переписка, коммерческие оферты, предшествующие подписанию настоящего договора, считаются недействительными в случае их расхождения с настоящим договором. Если одна из статей настоящего договора становится недействительной, это не может служить основанием для приостановления действия остальных статей. В этом случае Стороны настоящего договора обязаны своевременно договориться о внесении в текст настоящего договора новых положений взамен недействительных. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах, изменении юридического адреса Стороны обязаны немедленно извещать друг друга.

Действия, совершенные по старым адресам и счетам, совершенные до поступления уведомлений об их изменениях, засчитываются в исполнение обязательств надлежащим образом. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:. Реквизиты и подписи сторон.

Автор: pkpr на пятница, октября 25, Отправить по электронной почте Написать об этом в блоге Опубликовать в Twitter Опубликовать в Facebook Поделиться в Pinterest. Сергей Ветров 29 октября г.

Добавить комментарий.

Заявление о проведении государственной экспертизы, в котором указываются:. Проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с требованиями в том числе к составу и содержанию разделов документации , установленными законодательством Российской Федерации, или в случае представления документов для проведения повторной государственной экспертизы проектной документации линейного объекта транспортной инфраструктуры, получившей положительное заключение государственной экспертизы, после внесения в такую проектную документацию изменений в отношении участков, и или конструктивных элементов, и или дорожных сооружений линейных объектов транспортной инфраструктуры, которые затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства, - часть проектной документации в отношении участков, и или конструктивных элементов, и или дорожных сооружений линейных объектов транспортной инфраструктуры, в которую внесены указанные изменения. Результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями в том числе к составу указанных результатов , установленными законодательством Российской Федерации. Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика в случае, если заявитель не является техническим заказчиком и или застройщиком , в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы далее - договор должны быть оговорены специально. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и или инженерных изысканий, членом которой является исполнитель работ по подготовке проектной документации и или выполнению инженерных изысканий, действительная на дату передачи проектной документации и или результатов инженерных изысканий застройщику техническому заказчику представляется в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется членство исполнителя работ по подготовке проектной документации и или выполнению инженерных изысканий в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и или в области инженерных изысканий.

Гражданско-правовой договор заключается в отношении деятельности, которую может выполнять работник, в том числе состоящий в штате учреждения. Сотрудники компании также могут привлекаться к труду, не относящемуся к их основным обязанностям, как в порядке, определенном законодательством — в первую очередь Трудовым кодексом, так и путем заключения договора с подрядчиком.

Павлов - ответственный исполнитель, И. Новикова, О. Проектная продукция еще не стала самостоятельным объектом правовой охраны и регламентации. В то же время соответствующие нормы права, распространяющиеся в том числе и на указанные правонарушения, приведены в некоторых законодательных и нормативных актах.

О суде. Жалобы на действия судей. Методика проведения конкурса на замещение вакантной должности. Электронный страж. Калькулятор суммы задолженности. Правовые основы. Калькулятор государственной пошлины. Карта сайта. Акты органов судебного сообщества Российской Федерации. Об основных показателях работы Арбитражного суда Саратовской области за год.

Отказное письмо органа по сертификации. Поиск образцов. Образец договора на разработку проектной документации для котельной. Предмет договора. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ и услуг по разработке и согласованию Проектной и Рабочей документации по объекту: Автоматизированная паро-водогрейная котельная с аварийным топливным хозяйством далее Работа или Документация.

В целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением субсидий из бюджета муниципального образования "Город Томск", в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации , Законом Томской области от Утвердить Порядок предоставления в году субсидии юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг, выполняющим работы по строительству завершению строительства многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по завершению строительства многоквартирных жилых домов, переданных от других застройщиков далее - Порядок , согласно приложению к настоящему постановлению.

Подготовленное Проектировщиком задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения Заказчиком. Проектировщик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика. Стоимость проектных работ определяется в соответствии с объемами проектной документации.

Договор - настоящий документ, подписанный надлежаще уполномоченными представителями Сторон и скрепленный их печатями, а также все изменения и дополнения к нему, включая деловую переписку, надлежащим образом оформленную, которая может осуществляться между Сторонами в период его действия. Проектная и рабочая документация, Проект - полный комплект проектной документации, в т. Общая стоимость полного комплекса Проектных работ - договорная стоимость выполнения работ по Договору.

Заявление на выплату алиментов на ребенка образец. Адвокат по административным делам калуга. Ноя Подборка наиболее важных документов по запросу Безвозмездная передача товара нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое. В ситуациях, когда одно лицо физическое или юридическое передает другому физическому или юридическому лицу имущество без требования оплаты права владения или пользование, стороны заключают договор о безвозмездной передаче имущества. При этом следует учитывать, что законодательство ст.

Акт приема-передачи документов — официальный вид документов, согласно которому фиксируется передача деловой документации из одних рук в другие. Акт является неотъемлемой частью любого договора, составленного между контрагентами. Составляется документ по просьбе организации, нуждающейся в определенных документах. Данный вид документа имеет юридическую силу. Таким образом, если после подписания акта приема-передачи документации между сторонами могут возникнуть какие-либо споры и недоразумения относительно подписанных ранее документов, акт будет является официальным документом при рассмотрении споров суде. Законодательством Российской Федерации не предусмотрено официально установленной формы акта приема-передачи документации. В связи с этим любое предприятие имеет право самостоятельно разработать данный документ. В обязательном порядке акт должен включать в себя следующие реквизиты:.

Инвесторы - юридические и физические лица, финансирующие полностью или . при передаче по договору права на использование документации или .

Для передачи прав на проектную документацию, допускается заключение договора купли-продажи проектно-сметной документации. Такие договоры суды признают не противоречащими действующему законодательству — см. Постановление 9 ААС от

Sed eget tempus quam. Integer eget luctus dolor. Aenean scelerisque lacus ultrices ipsum finibus ultricies.

Mauris rutrum purus iaculis, elementum ante quis, blandit neque. Duis gravida ipsum condimentum imperdiet molestie. Donec justo eros, tristique ut quam id, auctor imperdiet libero. Integer ultricies tellus eu dictum blandit.

Duis ornare pharetra porttitor.

Sed fringilla, quam non convallis porta, sem urna bibendum mauris, nec fermentum velit dolor non purus. Duis non placerat lectus. Curabitur dignissim lorem quis lacus viverra, nec vulputate tortor aliquet. Phasellus vel purus semper, scelerisque dolor id, hendrerit mauris.

In dolor nunc, porttitor non massa id, molestie pulvinar nulla. Curabitur ut nulla sed massa ultrices venenatis. Mauris tempus maximus egestas. Nam elit quam, interdum eu nisi vestibulum, vehicula elementum velit.

Suspendisse lobortis tortor elit, sed tincidunt ante gravida nec. Integer semper bibendum urna eget viverra. Duis ornare pharetra porttitor.

Aliquam sit amet sem volutpat, vulputate ligula at, malesuada leo. Mauris sit amet nibh dignissim, mattis tellus et, accumsan arcu. Donec vel suscipit lacus.

Комментариев: 3
  1. Панкратий

    Это на него похоже.

  2. Митофан

    Там во многих местах на русском написанно !

  3. Мира

    Я думаю, что Вы не правы. Могу отстоять свою позицию.

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

Интернет-журнал, посвященный бытовым правовым вопросам. Мы ставим перед собой простую цель: бесплатно, достоверно и простым языком ответить на большинство правовых вопросов, возникающих в повседневной жизни.
Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
© 2018 Юридическая консультация.